Техническое задание для

ДОГОВОР на разработку сайта на Tilda(пока не готов)

АКТ

Explore

ДОГОВОР на разработку Ботов

ДОГОВОР образец исходный

ДОГОВОР № _______

на разработку бота для ВШСДТ

г. ___ "____"____________20__ г.

указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представителя, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с одной стороны, и

указать полное и сокращённое наименование контрагента, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице указать должность, фамилию, имя, отчество представитель, действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке __________

#_ftn1⁠

бота __________

#_ftn2⁠

(далее ПО), в том числе его компонент (____________)

#_ftn3⁠

. Исключительное право на результаты работ по Договору (разработанный бот в том числе его компоненты, техническая документация и другие материалы, передача которых Заказчику по завершении работ Исполнителем предусмотрена условиями Договора) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику от даты, указанной в Акте сдачи-приемки работ. Требования к боту, а также представляемые Исполнителем результаты работ по разработке бота, определяются в Техническом задании (далее – ТЗ), которое подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Результаты работ Исполнитель передает на материальном носителе (______________)

#_ftn4⁠

1.2. Перечень, сроки выполнения работ, стоимость работ по этапам

#_ftn5⁠

определяются в Плане-графике выполнения работ, который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем по Договору.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

#_ftn6⁠

⁠

2.1. Стоимость работ по разработке бота составляет цифрами (прописью) валюта, кроме того НДС (18%) - цифрами (прописью) валюта, итого с учетом НДС - цифрами (прописью) валюта.

#_ftn7⁠

В стоимость работ по Договору включена стоимость материальных носителей на которых передаются результаты работ.

2.2. Заказчик производит оплату работ по разработке бота в соответствии с Графиком платежей на основании счетов, представленных Исполнителем.

#_ftn8⁠

⁠

2.3. Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Статье 15 Договора. Оплата осуществляется в рублях по курсу Банка России на день платежа.

#_ftn9⁠

Датой исполнения обязательств Заказчика по платежам считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. В платежно-расчетных документах НДС выделяется отдельной строкой.

#_ftn10⁠

⁠

2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

#_ftn11⁠

⁠

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

#_ftn12⁠

⁠

3.1. По завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и передает Заказчику по Акту сдачи-приемки работ (в 2 (двух) экземплярах) полный комплект бота с технической документацией, дистрибутивов, других материалов и документов, предусмотренных ТЗ, на материальных носителях и счет на оплату. Заказчик обязан провести проверку, принять выполненные работы и подписать все экземпляры Акта сдачи-приемки работ, 1 (один) из которых направить Исполнителю в течение цифрами (прописью) рабочих дней от даты получения, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

3.2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение цифрами (прописью)рабочих дней от даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ по Договору, указанной в п.2.1. Договора. После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ повторяется.

3.3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Любая из Сторон может потребовать внесения изменений в Договор, в том числе по условиям, срокам, составу и стоимости работ.

4.2. Требование Исполнителя о внесении изменений не является обязательным для Заказчика, если Исполнитель не докажет, что данное требование связано с технической невозможностью выполнить работы без изменения ТЗ.

4.3. Требование Заказчика о внесении изменений является обязательным для Исполнителя. Исполнитель в течение цифрами (прописью) рабочих дней со дня получения соответствующего требования направляет Заказчику смету по внесению соответствующих изменений с указанием стоимости работ и сроков их выполнения. Исполнитель может отказаться от исполнения требования Заказчика о внесении изменений только в случае технической невозможности их реализации.

4.4. Внесение изменений оформляется подписанием Сторонами Дополнительного соглашения (форма Дополнительного соглашения – Приложение № 7 к Договору).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

#_ftn13⁠

⁠

5.1. Исполнитель обязуется выполнять работы, указанные в п.1.1. Договора, самостоятельно.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В каждом случае нарушения любого из: сроков выполнения работ, установленных в ТЗ, сроков согласования (подписания) Протокола несоответствий, сроков устранения выявленных несоответствий, установленных в Протоколе несоответствий, сроков внесения изменений в соответствии с п.4.3 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере цифрами (прописью)% от общей стоимости работ по Договору

#_ftn14⁠

, указанной в п.2.1. Договора, за каждый календарный/рабочий

#_ftn15⁠

день просрочки, но не более цифрами (прописью)

#_ftn16⁠

% от этой суммы за каждый случай.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты работ по Договору, установленных в График платежей к Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере цифрами (прописью) %, включая НДС,

#_ftn17⁠

от суммы просроченного платежа за каждый календарный/рабочий

#_ftn18⁠

день просрочки, но не более цифрами (прописью)

#_ftn19⁠

% от этой суммы.

5.5. Обязательство Стороны по выплате неустойки возникает у нарушившей Стороны после получения ею письменного требования об уплате неустойки от другой Стороны.

5.6. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, произошедших по вине Заказчика в следующих случаях:

5.6.1. несвоевременное выполнение согласованных Сторонами работ, возложенных на Заказчика;

5.6.2. несвоевременное предоставление запрашиваемой Исполнителем в ходе выполнения работ информации, предоставление которой предусмотрено Договором;

5.6.3. несвоевременное оказание содействия Исполнителю, предусмотренного Договором (включая, предоставление технических ресурсов, рабочих мест, удовлетворяющих требованиям Исполнителя).

5.7. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, которые повлекли для Исполнителя невозможность выполнения работы, либо в случаях, предусмотренных п.п. 5.6.1. - 5.6.3. Договора. О приостановлении работ Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика, указав причины, по которым работы приостановлены и необходимые действия Заказчика по их устранению. Об устранении причин приостановления работ Заказчик обязуется незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

5.8. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как критические (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере цифрами (прописью)% от общей стоимости работ по Договору, за каждый календарный/рабочий/час

#_ftn20⁠

просрочки, но не более цифрами (прописью)

#_ftn21⁠

% от этой суммы за каждый случай.

5.9. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как важные (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере цифрами (прописью)% от общей стоимости работ по Договору, за каждый календарный/рабочий/час

#_ftn22⁠

просрочки, но не более цифрами (прописью)

#_ftn23⁠

% от этой суммы за каждый случай.

5.10. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как средние (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере цифрами (прописью)% от общей стоимости работ по Договору, за каждый календарный/рабочий/час

#_ftn24⁠

просрочки, но не более цифрами (прописью)

#_ftn25⁠

% от этой суммы за каждый случай.

5.11. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как незначительные (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере цифрами (прописью)% от общей стоимости работ по Договору, за каждый календарный/рабочий/час

#_ftn26⁠

просрочки, но не более цифрами (прописью)

#_ftn27⁠

% от этой суммы за каждый случай.

5.12. Исполнитель несет ответственность за действия своих работников, выполняющих работы в помещениях Заказчика. Допуск работников Исполнителя к выполнению работ в рамках Договора в помещения Заказчика производится после их ознакомления уполномоченными лицами Заказчика с нормативными документами Заказчика по обеспечению информационной безопасности. После ознакомления с вышеуказанными документами, работники Исполнителя подписывают обязательство о выполнении требований этих документов.

5.13. В случае причинения Заказчику убытков в результате нарушения работниками Исполнителя требований нормативных документов Заказчика по обеспечению информационной безопасности в ходе выполнения работ в помещениях Заказчика, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику причиненные ему убытки, а также выплатить штраф в размере цифрами (прописью)% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый случай нарушения.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнителем производится гарантийное обслуживание бота сроком 12 (двенадцать) месяцев

#_ftn28⁠

от даты передачи бота Заказчику, указанной в Акте сдачи-приемки работ

#_ftn29⁠

6.2. В случае обнаружения дефектов в разработанном ботае в течение гарантийного срока. Исполнитель обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Срок исправления любого из дефектов отсчитывается от даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об обнаруженном дефекте. Гарантия предоставляется на бота который были передан Исполнителем Заказчику в рамках Договора и оформлены Актом сдачи-приемки работ

#_ftn30⁠

. Если изменения в исходные тексты (коды) бота или модификации исполняемых модулей были внесены вне рамок Договора, либо эксплуатация бота производится Заказчиком на программно-аппаратной платформе, не соответствующей ТЗ, либо неработоспособность бота вызвана внесением Заказчиком изменений в базовое программное обеспечение, влияющее на работу бота, то гарантия на такую версию бота не распространяется.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся ошибки и дефекты бота, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию бота до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких ошибок и дефектов. Устранение ошибок и дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

6.4. Исполнитель гарантирует отсутствие в разработанном боте скрытых (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок») функциональных возможностей, ведущих к финансовому ущербу для Заказчика. Также Исполнитель гарантирует, что такие скрытые функциональные возможности не появятся вследствие устранения Исполнителем дефектов в разработанном боте в соответствии с положениями настоящей статьи.

6.5. Исполнитель обязуется не включать в состав результатов Работ программное обеспечение, используемое на основании открытой лицензии, условия которой требуют от пользователя раскрытия исходного кода модифицированного бота, либо ограничивают право пользователя запрещать третьим лицам использование модифицированного бота.

6.6. В каждом случае нарушений гарантийных обязательств, указанных в п.п. 6.4. и/или 6.5.Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере цифрами (прописью)% от общей стоимости работ по Договору, а также обязуется в полном объёме возместить убытки, причинённые Заказчику вследствие наличия в разработанном боте скрытых (недокументированных изменений, операций либо внедрённых «программных закладок») функциональных возможностей и/или ПО, используемого на основании открытой лицензии. Взыскание неустойки не лишает Заказчика возможности прибегать к любым иным мерам защиты своих прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством, в том числе взыскание убытков в полном размере.

6.7.Возмещение убытков и выплата неустойки производится Исполнителем не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования от Заказчика.

6.8. Техническая поддержка бота по истечении гарантийного срока, указанного в п. 6.1. Договора, осуществляется Исполнителем на основании отдельно заключаемых Сторонами договоров, в которых определяются стоимость и порядок ее осуществления. В любом случае стоимость ежегодной технической поддержки не может превышать цифрами (прописью)

#_ftn31⁠

%, включая НДС

#_ftn32⁠

, от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора.

6.9. Если Заказчик сочтет необходимым, то Исполнитель соглашается с тем, что на полученное Заказчиком от Исполнителя бота распространяются требования нормативного документа Заказчика, определяющего порядок проведения контрольной компиляции с исходных текстов бота. После ознакомления уполномоченного представителя Исполнителя с данным нормативным документом, он подписывает обязательство от лица Исполнителя о выполнении требований этого документа.

7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 5 лет

#_ftn33⁠

после прекращения действия Договора.

8 ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по нему.

#_ftn34⁠

⁠

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В любом случае досрочного расторжения Договора (за исключением случаев, указанных в п.п. 8.3. и 8.4. Договора) Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее цифрами (прописью) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса

#_ftn35⁠

, включая НДС

#_ftn36⁠

, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ, но только в том случае, если выполненная часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, при этом решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем. В случае принятия Заказчиком решения о приемки части работ, Исполнитель обязуется, не позднее срока, указанного в настоящем пункте, передать ему следующие права ____________________

#_ftn37⁠

на ту часть работ, которую Заказчик решил принять. Вознаграждение за ______________

#_ftn38⁠

включено в стоимость фактически выполненной части работ, выплачиваемой Исполнителю, и составляет цифрами (прописью) % от стоимости работ.

8.2. Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за цифрами (прописью) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

В этом случае Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее цифрами (прописью) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса

#_ftn39⁠

, включая НДС

#_ftn40⁠

, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ. При этом, если выполненная к моменту расторжения часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, Исполнитель обязуется, не позднее срока, указанного в настоящем абзаца выше, передать ему следующие права ____________________

#_ftn41⁠

на ту часть работ, которую Заказчик решил принять. Решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем Вознаграждение за ______________

#_ftn42⁠

В случае если Заказчик, в период действия Договора обнаружит, что Исполнитель в рамках проведённой закупочной процедуры, предоставил Заказчику недостоверную информацию, на основании которой Исполнитель был утверждён победителем закупки и Стороны заключили Договор, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Исполнителю каких-либо убытков, непосредственно вызванных таким прекращением действия Договора.

В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя (если такая инициатива не была вызвана ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору (в случаях, указанных в п.п. 5.4., 5.6. и 5.7. Договора или обстоятельствами, предусмотренными Статьей 9 Договора) Заказчику в течение цифрами (прописью)

#_ftn43⁠

рабочих дней со дня расторжения Договора должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса

#_ftn44⁠

, включая НДС,

#_ftn45⁠

и выплачена неустойка в размере двойной средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц (ст. 395 ГК РФ) от суммы аванса за весь период, начиная от даты перечисления денежных средств Заказчиком по дату возврата аванса. Датой возврата аванса является дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.

#_ftn46⁠

При этом, если выполненная к моменту расторжения часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, Исполнитель обязуется, не позднее срока, указанного в настоящем пункте, передать ему следующие права ____________________

#_ftn47⁠

#_ftn48⁠

8.3. В случае если расторжение Договора Заказчиком производится вследствие того, что во время выполнения работ Исполнителем для Заказчика стало очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, а также потребовать возмещения убытков. В случае расторжения Договора Заказчиком по основаниям, изложенным в настоящем пункте, никаких расчетов между Сторонами не производится, Исполнителю результат неудовлетворительно выполненной части работ не оплачивается.

8.4. В каждом случае нарушений обязательств, указанных в п.п. 8.2-8.4

#_ftn49⁠

. Договора, по передаче Заказчику исключительных прав на ту часть Работ, которую Заказчик решил принять, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере цифрами (прописью) % от общей стоимости Работ, а также обязуется в полном объёме возместить убытки, причинённые Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения его обязательств по передаче прав на часть Работ.

8.5. Окончание срока действия Договора не влечет, в частности, прекращение обязательств, установленных в п.п. 6.4.-6.5. и 10.2. Договора, и не освобождает Исполнителя от ответственности за их нарушение.

9 ФОРС-МАЖОР

9.1 Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности в определенных случаях, которые возникли независимо от ее воли.

9.2 Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли Сторон событиями, которых добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если они произошли после заключения Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению.

9.3 Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, массовые беспорядки, забастовки (за исключением забастовок работников Исполнителя), эпидемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие аналогичные события и обстоятельства.

9.4 Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону заказным письмом или иным доступным ей способом сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее цифрами (прописью) календарных дней после начала действия непреодолимой силы.

9.5 Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально компетентными органами.

9.6 Если указанные обстоятельства продолжаются более цифрами (прописью)месяцев, каждая Сторона имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае, Стороны производят взаиморасчеты на основании двустороннего Акта, подписанного Сторонами, в соответствии с п.п. 8.2, 8.3 Договора.

10. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10.1. Исключительное право на результат работ (разработанное ПО, в том числе его компоненты, техническая документация и другие материалы, предусмотренные ТЗ) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с даты, указанной в Акте сдачи-приемки работ

#_ftn50⁠

10.2. Исполнитель гарантирует, что при разработке бота по Договору не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц.

Исполнитель самостоятельно, в полном объеме, за свой счет обязуется уплачивать всем лицам, внесшим творческий вклад в разработку бота, вознаграждение за разработку бота и/или отчуждение исключительного права на него (если потребуется), а также обязуется самостоятельно, в полном объеме и за свой счет урегулировать правоотношения со всеми лицами, внесшими творческий вклад в разработку бота, таким образом, чтобы обеспечить принадлежность Заказчику исключительного права на разработанного бота в полном объеме с момента его передачи Исполнителем Заказчику по Акту.

В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Заказчиком полученного от Исполнителя бота, Исполнитель по получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Исполнителем будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Заказчика и иные расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере цифрами (прописью)% от подлежащей возмещению суммы.

Возмещение и выплата штрафа производится Исполнителем не позднее цифрами (прописью)рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Если по решению суда Заказчик не может пользоваться бота или иным результатом работ, или в случае если Исполнитель и/или Заказчик желает прекратить текущее использование ПО из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Исполнитель обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить программное обеспечение, являющееся предметом претензий третьих лиц, таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.

#_ftn51⁠

⁠

10.3. В рамках и по смыслу п. 2 ст. 1296 ГК РФ Исполнитель не вправе каким-либо образом использовать бота, разработанного им по Договору, без предварительного согласия Заказчика.

#_ftn52⁠

⁠

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

⁠

11.1. Все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены с помощью средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, приведенным в Статье 15 Договора, либо по адресу, указанному ниже для соответствующей Стороны, либо по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону.⁠

⁠

Адреса/реквизиты Сторон для направления корреспонденции:

Для Заказчика: Для Исполнителя:

Кому: __________[53] Кому: __________[54]

11.2. Информация считается полученной Сторонами:

11.2.1 в случае направления с помощью средств факсимильной связи или по электронной почте - в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, имеющемся у Стороны-отправителя;

11.2.2 в случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя.

11.3. Исполнитель обязуется регулярно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ по Договору в формате ведения учета у Заказчика.

12 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ____.

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее цифрами (прописью)календарных дней. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершённое с использованием имеющихся у неё сведений, считается надлежащим.

13.2. Договор составлен в цифрами (прописью)экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу, цифрами (прописью) экземпляр – для Исполнителя и цифрами (прописью) – для Заказчика.

13.3. Договор содержит исчерпывающие договоренности Сторон в отношении предмета Договора и полностью заменяет и отменяет все предыдущие письменные и устные договоренности между Сторонами.

14 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

14.2. План-график выполнения работ

14.2.1. Приложение № 2-А. Порядок сдачи-приемки работ промежуточных этапов

#_ftn55⁠

⁠

14.3. График платежей

14.4. Форма Акта сдачи-приемки работ

#_ftn56⁠

⁠

14.5. Приложение № 5 Классификация дефектов и сроки их устранения

14.6. Приложение № 6 Форма Протокола несоответствий

14.7. Приложение № 7 Форма Дополнительного СОГЛАШЕНИЯ

15 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

(сокращенное наименование) (сокращенное наименование)

Для Заказчика: Для Исполнителя:

Местонахождение: Местонахождение:

__________ __________

Тел.: __________, Тел.: __________,

факс: __________ факс: __________

БИК : __________, БИК : __________,

Счет : __________, Счет : __________,

в : __________ в : __________

Кор/счет : __________ Кор/счет : __________

ОКПО : __________, ОКПО : __________

ОКВЭД : __________, ОКВЭД : __________,

КПП : __________, КПП : __________,

ИНН : __________, ИНН : __________,

ОГРН : __________ ОГРН : __________

От Исполнителя: От Заказчика:

(Должность) (Должность)

____________ (ФИО) ____________ (ФИО)

подпись подпись

М.П. М.П.

⁠

#_ftnref1⁠

Указать краткую характеристику программного обеспечения (например: прикладного, системного и т.п.).

⁠

#_ftnref2⁠

Указать название программного обеспечения.

⁠

#_ftnref3⁠

Перечислить составляющие компонент (например: модули, технические задания, документация и другие артефакты проектирования).

⁠

#_ftnref4⁠

Указать вид носителя.

⁠

#_ftnref5⁠

Если Планом-графиком выполнения работ поэтапная разработка ПО не предусмотрена, текст: «стоимость работ по этапам» исключить.

⁠

#_ftnref6⁠

В случае заключения Договора с иностранными организациями (нерезидентами РФ), осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через постоянные представительства в Российской Федерации, раздел дополнить пунктом следующего содержания:

«Доходы Исполнителя по настоящему договору относятся к доходам его филиала (представительства) в Российской Федерации. До первой даты выплаты дохода по настоящему договору Исполнитель обязан предоставить Заказчику нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде. В противном случае Заказчик удержит из выплачиваемой суммы сумму НДС, рассчитанную по ставке 18/118, а также вправе удержать сумму налога на доходы от источника в Российской Федерации, рассчитанную по ставке 20%».

⁠

#_ftnref7⁠

Для Исполнителей с общей формой налогообложения. Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения исключить текст предложения, со слов: «кроме того НДС (18%)» и дополнить предложениями:

«Стоимость работ по Договору НДС не облагается на основании ст.346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Исполнителем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате НДС, стоимость работ, выполняемых по Договору, рассматривается как включающая в себя НДС, счета-фактуры выставляются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

Для Исполнителей, освобожденных от исполнения обязанностей плательщика НДС согласно ст. 145.1 НК РФ, исключить текст предложения со слов: «кроме того НДС (18%)» и дополнить предложениями:

«Стоимость работ НДС не облагается на основании ст. 145.1 НК РФ в связи с получением Исполнителем статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов. В случае утраты Исполнителем прав на освобождение стоимость работ, выполняемых по Договору, рассматривается как включающая в себя НДС».

⁠

#_ftnref8⁠

Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, а Графиком платежей – оплата работ по этапам, дополнить пункт предложением:

«Оплата выполненных работ по этапам производится после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ по этапам, при этом этап, указанный в столбце № 1 в Графике платежей в самой нижней строке именуется заключительным этапом (форма Акта сдачи-приемки работ по этапу)».

⁠

#_ftnref9⁠

Данное предложение включается в текст Договора, если стоимость работ указана в иностранной валюте

⁠

#_ftnref10⁠

Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения, либо для Исполнителей, освобожденных от исполнения обязанностей плательщика НДС согласно ст. 145.1 НК РФ, данный пункт исключить.

⁠

#_ftnref11⁠

Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения данный пункт исключить.

⁠

#_ftnref12⁠

Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, то применим порядок сдачи-приемки работ, указанный в Приложении № 2-А.

⁠

#_ftnref13⁠

При указании размера штрафных санкций в статьях: 5,6,8,10 следует учитывать, что размер неустойки должен быть экономически обоснован и стимулировать Стороны на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

⁠

#_ftnref14⁠

Если Планом-графиком выполнения работ (График платежей) предусмотрена поэтапная разработка ПО, то фразу «от общей стоимости по Договору, указанной в п.2.1. Договора» заменить на:

«от стоимости работ соответствующего этапа, указанной в График платежей к Договору».

⁠

#_ftnref15⁠

Выбрать нужное, остальное удалить.

⁠

#_ftnref16⁠

Минимальный размер неустойки - 10 %.

⁠

#_ftnref17⁠

Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения либо для Исполнителей, освобожденных от исполнения обязанностей плательщика НДС согласно ст. 145.1 НК РФ, слова: «включая НДС» исключить.

⁠

#_ftnref18⁠

Выбрать нужное, остальное удалить.

⁠

#_ftnref19⁠

Максимальный размер-10 %.

⁠

#_ftnref20⁠

Выбрать нужное, остальное удалить.

⁠

#_ftnref21⁠

Минимальный размер неустойки - 10 %.

⁠

#_ftnref22⁠

Выбрать нужное, остальное удалить.

⁠

#_ftnref23⁠

Минимальный размер неустойки - 10 %.

⁠

#_ftnref24⁠

Выбрать нужное, остальное удалить.

⁠

#_ftnref25⁠

Минимальный размер неустойки - 10 %.

⁠

#_ftnref26⁠

Выбрать нужное, остальное удалить.

⁠

#_ftnref27⁠

Минимальный размер неустойки - 10 %.

⁠

#_ftnref28⁠

Указан минимальный срок.

⁠

#_ftnref29⁠

Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, заменить слова: «Акта сдачи-приемки работ» на: «Акта сдачи-приемки работ по заключительному этапу».

⁠

#_ftnref30⁠

Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, заменить слова: «Актом сдачи-приемки работ» на: «Актом сдачи-приемки работ по заключительному этапу».

⁠

#_ftnref31⁠

Максимальный размер - 20 %.

⁠

#_ftnref32⁠

⁠

#_ftnref33⁠

Указан минимальный срок.

⁠

#_ftnref34⁠

В случае если правоотношения Сторон возникли до заключения Договора дополнить предложением следующего содержания: «Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с (указать дату, но не ранее даты, принятия в соответствующего решения)»

⁠

#_ftnref35⁠

При отсутствии авансового платежа слова: «с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, а» исключить.

⁠

#_ftnref36⁠

Для Исполнителей с упрощенной формой налогообложения, либо для Исполнителей, освобожденных от исполнения обязанностей плательщика НДС согласно ст. 145.1 НК РФ, слова: «включая НДС» исключить.

⁠

#_ftnref37⁠

Указать, какие права передаются (исключительная/неисключительная лицензия, исключительное право в полном объеме) При этом, если речь пойдет о лицензии, то необходимо дополнительно письменно обговорить хотя бы минимальные условия такой лицензии (ст.1235 ГК РФ). Сделать это можно, в том числе в двустороннем акте, которым будет оформляться расторжение договора.

⁠

#_ftnref38⁠

Указать за «передачу исключительного права в полном объеме» или «предоставление неисключительной лицензии» или «предоставление исключительной лицензии».

⁠

#_ftnref39⁠

⁠

#_ftnref40⁠

⁠

#_ftnref41⁠

См. сноску 41.

⁠

#_ftnref42⁠

⁠

#_ftnref43⁠

Максимальный срок- 10 дней.

⁠

#_ftnref44⁠

При наличии авансового платежа.

⁠

#_ftnref45⁠

⁠

#_ftnref46⁠

При отсутствии авансового платежа данный пункт исключить, ссылку в п. 8.2 на п. 8.4 исключить.

⁠

#_ftnref47⁠

См. сноску 41.

⁠

#_ftnref48⁠

⁠

#_ftnref49⁠

п. 8.4. указывается в случае, если такой пункт (о расторжении по инициативе Исполнителя) применяется в договоре. Если такого пункта в договоре не будет, то здесь необходимо указать «п.п. 8.2. – 8.3.»

⁠

#_ftnref50⁠

⁠

#_ftnref51⁠

Данный абзац может быть исключен из Договора по требованию Исполнителя и под ответственность представителя Заказчика, принявшего решение подписать Договор без данного абзаца

⁠

#_ftnref52⁠

Данный пункт может быть исключен из Договора по требованию Исполнителя и под ответственность представителя Заказчика, принявшего решение подписать Договор без данного пункта. При этом обращаем внимание, что в случае исключения данного пункта, Исполнитель будет иметь возможность использовать разработанное ПО для своих нужд на протяжении всего срока действия исключительного права.

⁠

#_ftnref53⁠

Указать ФИО, тел., факс, е-mail представителя (представителей) Заказчика

⁠

#_ftnref54⁠

Указать ФИО, тел., факс, е-mail представителя (представителей) Исполнителя

⁠

#_ftnref55⁠

Если Планом-графиком выполнения работ поэтапная разработка ПО не предусмотрена, то данный подпункт и Приложение № 2-А исключить.

⁠

#_ftnref56⁠

Если Планом-графиком выполнения работ предусмотрена поэтапная разработка ПО, то заменить наименование на: «Форма Акта сдачи-приемки работ по этапу».

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.